留言反馈 联系我们 加入收藏 设为首页  
  网站首页 律所介绍 党建工作 荣誉资质 律所动态 维权服务 服务范围 服务流程 收费标准 成功案例  
当前位置:首页 > 成功案例  
 
房地产、建筑类法律实务
发布日期:2016-08-04 12:50:21 【 】 浏览:
 
案例一:房产公司的逾期交房理由是否成立?
案情摘要:某房产公司向购房者承诺2013年年底交付房屋,后房产公司未按期交房,200户购房者遂提起诉讼。
争议焦点:房产公司是否存在逾期交房的不可抗力事由?
房产公司方律师代理意见:房产公司系按照规划建设手续依法施工,未存在违法情形。政府为化解相邻业主的采光矛盾暂令房产公司停止施工,属房产公司不能预见、也无法预见之情形,购房者主张的逾期交房期间应扣除政府下令停工期间。
一审法院裁判结果:房产公司逾期交房的抗辩理由,依法成立。
二审法院裁判结果:房产公司逾期交房的抗辩理由成立,维持一审判决,驳回200户业主的上诉请求。
案例二:首邦律师事务所助力星凯投资成功引驻红星美凯龙
 2014年8月9日,红星美凯龙库尔勒商场入驻巴州。新疆首邦律师事务所自2012年年底起近两年半的时间,指派五名专业律师为该项目的定位、设计、勘查、立项、规划、建设、竣工、物业销售、招商、运营管理及物业服务等全方位提供法律服务,参与商务谈判达300余次,起草、修改法律合同达686件,赴北京、上海、广州、深圳、武汉、合肥、天津、西安等各地进行实地考察86次,并指派一名律师作为该商场的高级管理人员,参与商场的具体经营管理,采用先进的经营理念和现代化的管理方式提升服务质量和水平,现该项目已进入良性的健康发展轨道。
首邦全体律师立足企业成长、发展需求,以企业利益最大化为出发点,为企业发展出谋划策,增强企业竞争力,同时识别、规避、化解企业法律风险,降低纠纷处理成本,引导企业依法经营、依法维护企业的合法权益,有效避免企业经济损失,实现企业稳健、良性发展。 
 案例三:备案合同是否必须作为工程款结算依据?
案情摘要:某房产公司委托某建筑公司施工某项目,工程完工后,房产公司拒付剩余1430万元的工程款,遂产生诉讼。
争议焦点:工程款的结算依据是双方在建设部门的备案合同还是双方签订的未经备案其他协议?
建筑公司方的律师代理意见:
(1)双方签订的备案合同因违反法律规定,依法无效;  
(2)备案合同无效,双方依据签订的其他协议结算工程款。
一审法院裁判结果:采信建筑公司代理律师的代理意见,判令房产公司自本判决书生效后十日内向建筑公司支付1430万元的工程款(按照双方签订的未经备案的协议约定)。
二审法院裁判结果:驳回房产公司上诉请求,维持一审判决。
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部】  
上一篇民刑典型案件代理、辩护工作 下一篇劳动人事法律实务
联系我们
首邦简介
企业文化
律师介绍   +更多+
雒银主任
雒银,男,汉族,生于1975年6月,大学文化程度,毕业于厦门大学法...
 
米合热依•买买提律师
米合热依・买买提,女,维吾尔族,中共党员,生于1967年7月15日,...
 
图尔隼•达吾提律师
图尔隼・达吾提,男,生于1973年3月13日,毕业于新疆大学法学本科...
 
韩红胜律师
韩红胜,男,汉族,1975年11月13日生,现系新疆首邦律师事务所合伙...
 
刘旭东律师
刘旭东,男,生于1971年12月19日,大学文化程度,毕业于中央广播...
 
王勇峰律师
王勇峰律师,男,汉族,1975年11月18日生,现系新疆首邦律师事务所...
 
李琪律师
 
陈文卿律师
 
袁光华实习律师
 
再乃甫•比拉力律师
 
阿布力米提江•苏莱曼律师
 
陈晓娟律师
 
葛俊丽律师
 
陈蓉律师
 
孙杰律师
 
买买提江・亚森律师
 
麦麦提・库尔班律师
 
青松律师
 
周妍蓉律师
 
夏天律师
 
雒利春律师
 
柴华娟律师
 
孔德庆律师
 
张东律师
 
买合木提・买买提律师
 
尹希妍律师
 
文学江实习律师
 
李孟春实习律师
 
于腊梅实习律师
 
彭安乐实习律师
 
迪力拜尔・开然木实习律师
 
吐汗•阿卜杜可热木律师
 
热娜古丽・阿布都如苏律师
 
古力克尔・阿布来提律师
 
网站首页 - 律所介绍 - 党建工作 - 荣誉资质 - 律所动态 - 维权服务 - 服务范围 - 服务流程 - 收费标准 - 成功案例 - 律师介绍 - 法律法规 - 合作单位 - 留言反馈

Copyright  2010 新疆首邦律师事务所 版权所有. All Rights Reserved. E-mail: Xjshoubang@sina.com
地址:新疆库尔勒市人民东路聚贤商务楼(人民商场)14层 联系电话:0996-203277 ICP备:新ICP备11000908号  技术支持:18109965858 

云顶娱乐APP【官网_平台_app下载】 大极乐彩票【官网_平台_app下载】 亚新国际彩票【官网_平台_app下载】 优博app【官网_平台_app下载】 博亿堂网站【官网_平台_app下载】 小站宝彩票app【官网_平台_app下载】 丰尚彩票【官网_平台_app下载】 优博娱乐场【官网_平台_app下载】 优博下载【官网_平台_app下载】 pk10最牛稳赚4码计划【官网_平台_app下载】 云顶娱乐APP【官网_平台_app下载】 大极乐彩票【官网_平台_app下载】 亚新国际彩票【官网_平台_app下载】 优博app【官网_平台_app下载】 博亿堂网站【官网_平台_app下载】 小站宝彩票app【官网_平台_app下载】 丰尚彩票【官网_平台_app下载】 优博娱乐场【官网_平台_app下载】 优博下载【官网_平台_app下载】 pk10最牛稳赚4码计划【官网_平台_app下载】